建筑工程协议书范文汇总六篇
本文已影响2.28W人
本文已影响2.28W人
随着社会不断地进步,需要使用协议的场合越来越多,签订协议可以使双方受到法律的保护。我们该怎么拟定协议呢?下面是小编精心整理的建筑工程协议书6篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
协议编号:LCXMB(建设安)字(20xx)-1
工程名称:**铅矿职工住宅小区1组团房屋建设工程
管理单位(甲方):中铁八局**铅矿项目部
施工单位(乙方):四川畅阳建筑工程有限公司(柏继学施工队)
签订地点: 中铁八局**铅矿项目部办公室
签订时间:
工程施工安全协议条款
协议名称:**铅矿职工住宅小区1组团房屋建设工程安全协议
管理单位(甲方):中铁八局**铅矿项目部
施工单位(乙方):四川畅阳建筑工程有限公司(柏继学施工队)
按照公司《安全生产环境管理控制措施》安全管理的规定,结合本工程具体情况,为确保施工过程中的安全,双方达成如下协议。
1. 工程概况
1.1工程名称:
1.2工程地点:
1.3 主要工程内容:**铅矿职工住宅小区1组团 工程及临时设施、安全文明施工、施工材料及物资上下车、施工机械的操作与维护等。
1.4 计划开工日期: 20xx 年 08 月 27 日
1.5 计划竣工日期: 工程完工施工人员全部退场
2.施工单位(乙方)的责任和义务
2.1施工安全责任地段(范围):、整个施工工地;、各种施工物资及材料制作、堆放场地;、施工围墙外的人行道;施工单位(乙方)保证在这一地段(范围)内进行施工作业,并对施工安全全面负责。
2.2建立、健全施工安全保证体系,实行安全逐级负责制,本工程项目施工安全负责人 ,全面负责本工程的施工安全,工程项目现场安全负责人 ,常驻施工现场,负责现场施工中的安全管理。
2.3结合本工程性质和特点,保证安全的安全防范内容为现场施工人员、机械设备设施安全使用状况、周边车辆及行人安全。主要安全防范措施是 执行《安全生产法》,建立安全保障体系,设专职安全员,落实安全生产责任制,严格执行安全措施,安全操作规程,对施工人员进行安全教育培训。施工现场搭设双排脚手架、围栏等进行施工隔离防护,材料进出堆放、垃圾清运,保护环境,四口五临边防护,工地消防保卫等工作,做到安全文明施工。
2.4向管理单位(甲方)提供相关的施工计划安排、方案、现场施工组织机构、现场施工管理人员等资料,以利管理单位(甲方)掌握工程施工情况,全过程监督施工安全。
2.5切实做好对 通讯、电气、给排水 等设施设备的防护,如因施工防护不当造成 通讯电气、给排水管网 等既有设备的损坏,须及时恢复到原设备状态;造成 通讯电气、给排水管网 等既有设备的损坏,须立即通知设备管理单位,配合设备管理单位进行修复,并承担全部修复费用,由于施工防护不当损坏设备而影响正常生产(工作)、生活或造成事故,负全部责任。
2.6坚持文明施工,加强施工周边环境,行人、车辆安全的防护及施工机具、材料的管理,如因施工管理、防护不力和机具、材料工程废弃物放置、管理不当影响正常生产(工作)、生活或造成事故,负全部责任。
2.7加强对施工作业人员的人生安全保护和管理,如因管理不善,保护措施执行不力造成人生安全事故,负全部责任。
2.8因工程施工,需拆除、迁移 通讯电气、给排水管网 设备,按规定与设备管理单位办理相关手续。
2.9主动接受管理单位对施工安全的监督和检查,并对检查出现的安全问题按要求限期整改。
2.10其他责任和义务:1、乙方应积极配合管理方切实做好自身安全防护措施及现场安全防护工作,避免责任事故发生。
2、乙方违章指挥、违章作业所造成的人员、设备、车辆等安全事故将负全部法律责任。
3、乙方发生安全责任事故后乙方负责人应及时组织安排进行救护处理,不得找借口推诿延误,事故所发生的一切费用将由乙方承担。
2.11乙方应加强对施工人员的管理,严格遵守《云南省社会治安综合治理条例》的有关规定,施工期间工地上不得留宿与工程无关的人员。施工人员必须手续齐全,所雇佣的工人必须持有身份证和暂住证,并报一份完整的名单到甲方,再由甲方报辖区派出所备案,以便加强管理。
2.12施工方应做好施工现场的防火、防盗、防爆和治安综合治理工作。建立健全各项管理制度,工地上应按甲方规定悬挂、配置消防器材,严禁各类事故的发生,如发生上述事故,一切责任均由施工单位承担,甲方不负任何责任。
2.13施工队应加强施工现场的管理工作,严禁闲杂人员和小孩进入施工现场,由此引发的一切责任事故均由施工单位负全部责任。
3管理单位的责任和义务
3.1对本工程施工中涉及 人员、设备、车辆安全的施工进行全过程监督。
3.2因施工造成 通讯、电气、给排水管网
设备损坏,应及时组织抢修,尽力减少损失和影响。
3.3积极、主动做好安全监督、检查和配合工作,尽力为工程施工提供条件。
3.4管理方(甲方)在乙方施工期间有权对乙方施工中所造成的安全质量隐患及违章行为进行教育及处罚,视情节危害大小给予100元-5000元不等的罚款。
4.发生事故时须逐级上报,不得隐瞒。
5.协议生效与终止
5.1本协议双方签章并报项目部主管负责人批准或核备后生效,工程完工且有关费用清算完毕后即告失效。
6.本协议未尽事宜,双方可以签订补充协议,补充协议与本协议具有同等效力。
7. 此协议作为分包合同附件,一式两份,甲、乙双方各执一份。
管理单位:甲方中铁八局**铅矿项目部
代表签字:
项目部安质部经办人:
年 月 日
施工单位:乙方四川畅阳建筑工程限公司(柏继学施工队)
代表签字:
年 月 日
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
因甲方工程施工需要,将 模板制作安装项目分包给乙方施工,本着自愿、诚实信用的原则,为明确双方责任和权利,确保工程质量和安全生产、文明施工保质保量按期地完成,根据我国现行的《建筑法》、《合同法》规定,经甲、乙双方充分协商,达成如下条款,望双方共同信守执行。
一、工程概况:
1、工程名称:
2、施工地点:
3、承包方式:主体模板制作及安装、包工包料。
4、承包范围:施工图及设计变更联系单所有涉及的梁、板、柱及剪力墙、构造柱、阳台栏板等模板安装拆除、螺杆制作安装拆除以及内架搭设拆除,施工中所用的所有材料,包括模板、钢管、铁钉、铁丝及所有木工工艺施工机具,爆模所造成混凝土的凿打,以及小型构件模板制作,楼层清理及楼层轴线和细部放线均由乙方自行负责。
二、施工工期:
乙方应按甲方每月进度计划合理安排人员进行施工,楼层模板制作安装每层不超过10天,若遇设计变更、停电、不可抗力等原因或其他分项工程未能及时配合及其甲方原因造成的,经甲方项目经理签证认可后方可顺延工期。如因乙方自身劳动力储备不足及返工所造成工期延误,每超过一天罚款300元,相应提前一天奖励300元。
三、承包价格及结算方式
1、承包价格:本工程模板分项工程以包工包料的形式承包给乙方,承包单价为125元/㎡,总建筑面积按施工图纸面积进行计算,架空层及设计更改增加部份另算(其中基础已施工完成,结算时扣除8000元)。
2、结算方式:甲方根据乙方施工进度,按每月25日前进行统计工程量,于次月10日至15日前支付前月进度工程量的80%工程进度款。其余待中间验收合格后支付15%工程款,剩下5%作为工程保修金,待工程验收合格后一次性付清。
四、工程质量:
1、乙方必须严格按照施工设计图纸、施工组织、施工方案、工程技术联系单、交底单及国家现行建筑工程施工规范、规程和标准的要求,严格按(GB50202—20xx)规范精心施工,并无条件地接受甲方全方位、全过程管理。
2、本工程木模制作质量必须做到合格标准,每道工序完成后应通知甲方管理人员及监理进行检查验收,验收中如有甲方管理人员和监理方提出的整改要求,乙方应无条件进行整改。
3、模板拼缝必须严密,以免水泥浆渗漏。内架立杆、扫地杆、剪刀撑等搭设应符合安全及规范要求,以免发生安全事故。
4、混凝土施工中如有模板发生混凝土胀模现象,处理费用由乙方负责;因乙方对施工图的不熟悉所造成的返工或重做由乙方负责。
5、乙方应配合甲方对工人进行质量、安全的交底。
五、双方责任
1、甲方责任:
(1)、做好“三通一平”工作,施工用水、用电接至现场,提供施工图纸;
(2)、提供坐标控制点,水准点,每层主要控制线。
(3)、及时参加隐蔽工程验收、及时按合同约定支付工程款,配合乙方协调有关工作。
(4)、外墙脚手架按每层跟上。
(5)、按照本合同约定向乙方支付工程进度款
2、乙方责任:
(1)、全面履行合同,严格按规范、规程及设计要求组织施工,严格履行合同工期,确保按期完工;
(2)、服从项目部、甲方、监理等单位的管理和指挥,遵守项目部各项规章制度及处罚制度;认真接受现场有关部门的质量监督;
(3)、负责施工设备、机具的准备及人员组织调配,如在施工中所发生相互矛盾问题应服从甲方协调;
(4)、乙方造成质量事故或不符合相关规范及方案要求施工的或验收不合格的,乙方无条件返工、返修至合格;
(5)、乙方施工人员进入施工现场应服从甲方各项管理制度(各项管理制度附后)。
(6)、甲主提供楼层固定式配电箱及到施工楼层的移动式配电箱,接出路线由乙方协调有关工作。
(7)、负责提供相应的材料收据及人工工资表,严禁使用童工和无合法手续人员参加班组生产,若发现每人次罚款500元。
(8)未经甲方书面同意,乙方不得将本工程自行转包给他人,也不得将其承包的分包工程的全部或者部分在分包给他人。若乙方将其承包的分包工程转包或者在分包,甲方有权终止合同,由此造成的经济损失由乙方负责赔偿。
六、安全生产:
乙方在施工过程中必须严格遵守安全生产操作规程,指定安全员专人负责安全生产,服从安全管理人员监督,并采取必要的安全防护措施,以确保施工安全,如违章操作而引起安全及其它事故,其责任与造成的经济等有关损失均由乙方自行负责,与甲方无关。
乙方进入施工现场后甲方进行三级教育和安全技术交底,并签字作为备案。
工人在施工过程中,必须严格按照安全操作规程进行操作,遵守工地现场的一切规章制度,安全员要随时监督,服从甲方的总体安排。
乙方工人进场施工,必须配备施工操作证,持证上岗,严禁非机电人员操作机械,必须树立高度的安全意识,在施工区与生活区内,工人的安全自行负责,要自觉做好施工现场文明整洁工作,如有违反,则按公司及甲方的规章制度给予相应的处罚。
外来务工人员必须及时办好外来人员的暂住手续,否则若遇到检查而带来的一切后果自行负责。
班组长及时登记每月民工工资,从进度款中支付,如进度款不够支付必须由乙方垫资。根据劳动部的要求,工人必须与项目部签定劳动合同。
七、违约责任:
第一个月的进度款预留2万元做为本工程的违约保证金。
八、其他
本合同正副本共二份,双方各执一份,由甲乙双方签字盖章后生效。如合同未尽事谊,双方另订立补充合同。
甲方: 乙方:
法人代表: 法人代表:
年 月 日 年 月 日
保险单号码:_________
投保人姓名、地址
建筑、安装工程名称、地址
保险项目
保险金额│费率‰│保险费│免赔额│备注│
(1)建筑、安装工程(包括永久和临时工程及物料)
(2)安装工程项目
(3)场地清理费
(4)被保险人在工地上的其它财产(另附清单)
(5)建筑、安装用机器、设备及装置(另附清单)
(6)其它财产
总保险金额:人民币(大写)
保险期限:
自 年 月 日起至 年 月 日二十四时止
保险费:人民币(大写)
副经理签章:_________
保险公司盖章:_________注意:收到保险单后请核对,││
如有错误应通知更正。
签章:_________
复核:_________
登记:_________
会计:_________签单日期:
年 月 日
总包方(甲方):
分包方(乙方):
为加强施工现场安全管理,保护职工的人身健康安全和国家财产,保障施工生产的顺利进行,依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》、及《建筑工程安全生产管理条例》、《建筑安装工程承包合同条例》、《天津市建设工程施工现场安全管理规程》、《天津市建设工程施工现场安全文明施工质量评估标准》和天津市建委关于建筑工程分包的有关规定,双方就本工程施工安全生产达成如下协议:
一、工程概况:
工程名称:
工程地点:
分包内容(范围):
分包方式:
二、工期:
开工日期:
竣工日期:
三、安全生产:
1、分包方必须是具有独立承担民事责任的法人或其他出具其上级主管单位(法人单位)的委托书,分包与其资质相符在授权书范围内的工程的经济组织。
2、分包方必须熟悉并能严格执行《建设工程施工现场管理规定》、《建筑工程安全生产管理条例》、《建筑安装工程承包合同条例》、《天津市建设工程施工现场安全管理规程》、《天津市建设工程施工现场安全文明施工质量评估标准》和天津市建委关于建筑工程分包的'有关规定以及其它有关安全生产的法律、法规、规范、标准和各项管理规定,能够积极参加有关促进安全生产的各项活动。
3、分包方必须学习、掌握、并执行总包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式。
4、分包方必须执行总包方与分包工程有关的总体工程施工组织设计和安全技术方案。
5、分包方必须执行“三级”安全教育制度,项目经理、分包工程的负责人及特种作业人员必须执行持证上岗制度。
6、分包方必须执行安全检查整改制度和安全技术交底制度。
7、分包方必须接受总包方上级主管部门、政府有关部门的安全生产检查。
8、分包方必须执行安全防护设施、设备验收和检查制度。
9、分包方自带的施工机械设备,必须符合国家标准规定,且机械性能良好,安全防护装置齐全、灵敏、有效。
10、分包方必须按规定为作业人员配发合格的劳动防护用品,并能正确佩戴和使用。
11、分包方必须执行“因工伤亡事故报告制度”,如分包方施工现场发生因工伤亡事故,必须立即向总包方及有关部门报告,不准隐瞒不报,并全力抢救伤员,保护好事故现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施时,要做记录或拍照,不准破坏事故现场。分包方必须积极配合总包方及总包方上级部门、当地政府部门对事故的调查和现场勘察,不得提供伪证。
12、分包方必须承担因分包方的原因造成事故的经济责任和法律责任。
13、分包方有权拒绝总包方的违章指挥。
14、分包方发生人员伤亡时,不管事故的责任在何方,分包方必须做好事故的善后处理工作,当总包方对事故发生负有一定管理责任时,总包方应积极协助分包方作好善后处理工作。
15、总包方对分包方提出的隐患和问题,分包方应在三日内按照“三定”原则进行整改,如不按期整改或拖延不改,甚至在此期间发生了安全事故,一切经济损失和责任由分包方承担。
16、总包方有权监督、纠正分包方人员的违章、违规、违纪行为,对不服从管理的有权令其停止作业。
17、总包方有权审查分包方的安全资质和进场人员的安全教育和安全交底情况。
18、分包方所使用的务工人员必须是经当地建委注册、备案、各种证件齐全、审查合格的人员。作业人员作业前必须经过三级安全教育、考核合格的合法务工人员。分包方不准私招乱雇和使用残疾、呆傻、未成年人员进入现场进行作业。如违反所发生的一切后果由分包方全部承担。
19、分包方进场后要及时的与总包方签定安全生产协议书、消防协议书、临时用电协议书、环保协议书,并出具分包方企业资质证书、营业执照、安全生产许可证、职工花名册以及其他有关手续报总包方备案。
20、分包方人员只允许在分包工程施工范围内进行作业,不准超出承包范围,分包方人员在现场、上下结构行走时不走指定安全通道或楼梯,违反现场安全管理规定,私拆乱改各种安全防护设施,随意动用触摸各种电器、机械设备,误闯、误入不安全区域和危险部位,造成自己人员或其他人员伤亡的,分包方应承担一切责任,总包方不承担任何责任。
21、分包方承担的分项、分部工程范围内的安全防护设施、电器设备、机械设备、用电设备等未达到安全要求或防护不到位、存在缺陷等原因所造成的对自己人员或其他人员伤害的,一切经济损失和造成事故的后果以及全部责任由分包方负责承担。
四、违约:
1、达不到约定条件的,总包方一经发现,可要求分包方立即进行整改和补充完善,分包方应按总包方要求进行整改和补充完善,直到符合约定条件。
2、因分包方原因达不到约定条件的,由分包方承担违约责任和经济支出。
五、争议:
当总包、分包方发生争议时,可通过总、分包双方上级主管部门协商调解,若达不成一致意见,可向政府有关部门申请仲裁。
六、本协议书在双方签字盖章后立即生效。
七、本协议书一式两份,双方各执一份,具有同等效力。
总包方:(盖章) 分包方:(盖章)
负责人: 负责人:
年月日 年月 日
甲方:
乙方:
为切实加强安全生产管理,明确责任,经甲乙双方协商,一致同意订立本协议,以共同遵守。
一、甲方的职责:
1、根据政府主管部门有关文件和公司相关制度,制订相应的规章制度,并及时转达到项目部,积极引导乙方作好安全宣传工作。
2、将安全生产、文明施工、环境保护有关要求及时向乙方传达和交底,并督促和检查乙方实施情况,对乙方落实不到、实施不全的地方有权责令整改。
二、乙方的职责和义务
1、乙方应积极做好安全宣传工作,施工前应组织所有施工人员进行安全交底教育。
2、乙方应制订适用于本项目的安全生产、文明施工、环境保护方面的细则,并认真加以实施。
3、服从甲方的管理,认真对待甲方及主管部门的指导和检查,对存在的问题及时整改。
4、项目部管理人员人人都负有对安全生产、文明施工、环境保护的责任,尤其是专职安全员必须加强责任心和自身素质的提高,项目经理应积极配合安全员的工作。
5、加强安全管理工作,建立安全生产责任制和安全检查制度,制订安全生产方案,确保安全生产。
6、制订安全生产目标:确保工程无重大伤亡事故,杜绝死亡事故,重伤事故控制在万分之二以内,工伤责任事故控制在零,一般事故控制在国家规定范围内。
7、发生工伤事故应立即上报项目部和项目负责人,并及时上报公司,在公司和项目部的指导和帮助下妥善处理,并承担事故应有的责任。
8、本协议一式三份,甲乙双方和甲方工程部各一份。
甲方: 乙方:
代表: 代表:
年 月 日
合伙人姓名:性别:身份证号:合伙人姓名:性别:身份证号:合伙人姓名:性别:身份证号:合伙人姓名:性别:身份证号:
合伙人本着公平、平定、互利的原则,在不违反法律法规的前提下,订立合伙协议如下:
第一条:合作宗旨
合伙人以自愿为原则,用合伙人自身具备的优势和能力,创造一个行业,把合伙人自身的价值体现出来,通过合法的手段,创造劳动成果。
第二条:合伙经营项目
经营项目为合伙人共同投资建世家万和装饰公司以及购买其他相关办公设备并一起经营此装饰公司(详见附件第一、第二条)。
第三条:合伙期限
合伙期限为年,自月日起,至年
第四条:投资额、方式、期限
1、四各合伙人都以现金或其他方式投资,具体投资金额详见附件第二条,合作方式详见附件第三、第四条。
2、四各合伙人的投资款于年由所有合伙人推举一人保管(详见附件第五条),其他合伙人有监督和核查权。
3、本合伙人投资共计人民币,小写为元。合伙期间各合伙人的投资为共有财产,不得随意请求分割,合伙终止后,各合伙人的投资仍为个人所有,投资款合伙人自行约定时间予以返还(详见附件第六条)。
第五条:盈余、工资分配和债务承担
1、工资分配:详见附件第八条。
2、盈余分配:除去日常开资、工资后得收入为合伙创收盈余,此为合伙分配的重点,分配方案详见附件第六条。
3、债务承担:如在合伙初期和经营过程中有债务产生,合伙债务先由合伙财产偿还,合伙财产不足清偿时,以各合伙人的投资为据,按比例承担,其他责任详见附件第七条。
第六条:入伙、退伙,投资的转让
1需承认本合同;2需经全体合伙人同意;1、入伙:3执行合同规定的权利和义务。
2、退伙:1需所有合伙人认同的正当理由方可退伙,退伙时只能领取所持股份80%利润,入股本金全额退还;2不得在合伙不利时退伙(详情见附件四);3退伙需提前1个月告知其他合伙人并经全体合伙人同意;4退伙后以退伙时的财产状况进行结算。
3、投资转让:允许合伙人转让自己的投资。转让时合伙人有优先受让权,如让合伙人以外的第三人,须经所有合伙人同意,并且第三人按入伙对待,否则以退伙对待转让人。
第七条:纠纷的解决
合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。
第八条:禁止行为
1、禁止合伙人自己或以合伙人名义参与或实施违法犯罪活动,如经证实后,确有此事,将报告或扭送公安机关,由公安机关处置,责任由个人承担,与合伙和其他合伙人无关,造成损失由当事人按实际损失赔偿。
2、在进行业务活动期间,禁止合伙人之间的私人恩怨,如因私人恩怨造成损失者,由当事人按实际损失赔偿。
3、未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;如其业务获得利益归合伙,造成损失由当事人按实际损失赔偿。
4、禁止合伙人经营与合伙竞争的业务。
5、禁止合伙人再加入其他合伙。
6、如合伙人违反上述各条,应按合伙实际损失赔偿。劝阻不听者可由全体合伙人决定除名。
第九条:合伙的终止及终止后的事项
1合伙期届满;
2全体合伙人合伙因以下事由之一得终止:
3合伙事业完成或不能完成;
4合伙事业违反法同意终止合伙关系;
5法院根据有关当事人请求判决解散。律被撤销;
1即行邀请中间人和公证员清算并给与合伙终止后的事项:
2清算后如存盈余,则按收取债权、清偿债务、返还投资、按公正;比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物,可作价卖给合
3清算后如有亏损,不论合伙人投伙人或第三人,其价款参与分配;资多少,先以合伙共同财产偿还,合伙财产不足清偿的部分,由合伙人按投资比例承担。
第十条:本合同如有未尽事宜,应由合伙人集体讨论补充或修改,补充和修改的内容与本合同共同有同等效力,具体事宜详见附件内容。
第十一条:本合同正本一式4份,合伙人各执一份,本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。
合伙人:(签字或盖章)
日期:
合伙人:(签字或盖章)
日期:
合伙人:(签字或盖章)
日期:
合伙人:(签字或盖章)
日期:
人类建筑史:人类史上最伟大的10座建筑(图文)
有关工程协议书范文汇编8篇
加工协议书范文汇总十篇
假离婚怎么办理 假离婚怎么写协议书
揭秘离婚协议书怎么写 起草协议注意事项总结
实用的工程协议书范文汇总10篇
关于工程协议书范文锦集六篇
工作协议书范文汇总九篇
建筑工程施工协议书
【精华】工程协议书范文汇总九篇
加工协议书范文汇总七篇
【精华】工程协议书范文汇总八篇
工作协议书范文汇总5篇
补充协议书范文汇总六篇
买卖房协议书范文汇总六篇
建筑工地实习总结发文 建筑工地实习总结范文示例
建筑工程协议书锦集5篇
土地的协议书范文汇总六篇
建筑工程协议书锦集8篇
杨明撞毁80年老墙 赔偿金让建筑工程师怒了
工作协议书范文汇总八篇
实用的工程协议书范文汇总9篇
工作协议书范文汇总五篇
有关工程协议书范文汇编9篇
工作协议书范文汇编六篇
双方协议书范文汇总六篇
有关工程协议书范文汇编6篇
有关工程协议书范文集锦六篇
工资协议书范文汇总七篇
卖车协议书范文汇总六篇
关于工程协议书范文汇编八篇
工程居间协议协议书范文汇编5篇
分包工程协议书范文合集六篇