施工单位索赔要求成立的条件是什么
本文已影响1.36W人
本文已影响1.36W人
施工单位索赔要求成立的条件是什么,如果是使得我们受伤的话,肯定是需要进行索赔的,我们知道施工索赔是有前提的,很多人想索赔,但是对索赔的相关问题并不了解,下面看施工单位索赔要求成立的条件是什么。
施工单位索赔要求成立的条件是什么1
一、施工单位索赔成立的条件
索赔成立的前提条件。索赔的成立,要同时具备以下三个前提条件:
(1)承包人根据合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告;
(2)与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失;
(3)造成费用增加或工期损失的原因,根据合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。以上三个条件必须同时具备,缺一不可。
二、如何进行工程索赔
承包人认为非承包人原因发生的事件造成了承包人的损失,应按以下程序向发包人提出索赔
1、承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内,向发包人提交索赔意向通知书,说明发生索赔事件的事由。承包人逾期未发出索赔意向通知书的,丧失索赔的权利;
2、承包人应在发出索赔意向通知书后28天内,向发包人正式提交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由和要求,并附必要的记录和证明材料;
3、索赔事件具有连续影响的,承包人应继续提交延续索赔通知,说明连续影响的实际情况和记录;
4、在索赔事件影响结束后的28天内,承包人应向发包人提交最终索赔通知书,说明最终索赔要求,并附必要的记录和证明材料。
三、工程索赔的.分类
按索赔目的分类,按索赔处理方式分类,按索赔对象分类。
索赔目分类:
1、工期索赔:工期索赔是承包商向业主要求延长施工的时间,是原定的工程竣工日期顺延一段合理时间。
2、经济索赔:经济索赔就是承包商向业主要求补偿不应该由承包商自己承担的经济损失或额外开支,也就是取得合理的经济补偿。
索赔处理分类:
1、单项索赔:单项索赔就是采取一事一索赔的方式,即在每一件索赔事项发生后,报送索赔通知书,编报索赔报告书,要求单项解决支付,不与其他的索赔事项混在一起。
2、综合索赔:综合索赔又称总索赔,俗称一揽子索赔。即对整个工程(或某项工程)中所发生的数起索赔事项,综合在一起进行索赔。也是总成本索赔,它是对整个工程(或某项目工程)的实际总成本与原预算成本之差额提出索赔。
索赔对象分类:
1、索赔是指承包商向业主提出的索赔。
索赔和反索赔是相对性的,反索赔即对索赔的反击,工程中习惯性将发包人向承包人的索赔称为反索赔。
施工单位索赔要求成立的条件是什么2
工程索赔的条件是什么?
工程索赔是一种双向的风险管理机制,即承包商可以向业主单位申请索赔,业主单位也可以向承包商进行反索赔。工程索赔主要包括“经济补偿”与“工期顺延”。
从合同风险管理来看,工程索赔,实际是对工程承包合同缺陷的一种补充完善,是业主单位与项目承包商承担相应风险责任比例的再次分配,是合同风险管理的有效实施。
工程索赔成立条件:1、需要有构成施工项目索赔条件的事件;
2、索赔的成立,应该同时具备以下三个前提条件:
①对照合同,事件已造成了承包人或发包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失;
②造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于本方的行为责任或风险;
③承包方或发包方均按照合同规定的程序和时间提交索赔的意向通知和索赔报告。
隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、
资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、
材料和构件积压等损失和实际费用。因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
施工单位索赔要求成立的条件是什么3
工期索赔成立的条件应包括:
(1)与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失;
(2)造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任;
(3)承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。
《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》
第20条
规定,误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的,误工时间可以计算至定残日前一天。
工期索赔纠纷的起诉流程是什么?
1、原告起诉。
2、法院受理后将起诉书副本送达被告。
3、被告在十五日内提交答辩状,法院在五日内将答辩状副本送达原告如果被告不提交答辩状,不影响审理。
4、决定开庭审理的案件,法院在三日前通知当事人并公告。
5、法庭调查阶段包括:当事人陈述;告知证人的权利义务,证人作证,宣读未到庭的证人证言;出示书证、物证和视听资料;宣读鉴定结论;宣读勘验笔录。
6、法庭辩论包括:原告及其诉讼代理人发言;被告及其诉讼代理人答辩;第三人及其诉讼代理人发言或者答辩;互相辩论。 法庭辩论终结,由审判长按照原告、被告、第三人的先后顺序征询各方最后意见。
7、法庭辩论终结,应当依法作出判决。判决前能够调解的,还可以进行调解,调解不成的,应当及时判决。
8、判决宣告。
建筑工程项目的工期受到很多因素的影响,比如发包方没有按约定及时支付一部分工程预付款的,不能及时提供相关的建筑建材的,都有可能导致工期延误,如果是不可抗力因素导致工期延误的,双方都不承担任何责任。
建设工程合同索赔成立的前提条件
索赔成立的三个条件是啥
索赔成立的三个条件
索赔成立的三个条件是
施工合同索赔的条件
合同索赔成立的条件是什么
求爱不成索赔千元:还原事件始末详情发生了什么
索赔成立的基本条件是什么
工程索赔成立的三个条件
索赔成立的条件和程序
合同索赔成立的条件
建筑工程索赔成立的前提条件
简述工程索赔成立的基本条件
石黄隧道施工后未按时平整路面致拥堵 施工单位
事业单位招聘条件与要求 报考事业单位的基本条件是什么
工程索赔成立的四个条件
索赔成立的三个条件是指
老人骑摩托撞宝马家属向车主索赔 索赔成立的三个条件
简述索赔成立的条件
索赔成立需要哪三个条件
索赔成立的三个条件规定
索赔成立的三个条件二建
工程施工索赔的基本条件
关于建设工程索赔成立的条件说法正确的是
索赔成立的基本条件
宝石需要具备什么条件 宝石具备的条件介绍
索赔成立的条件包括什么
索赔成立的条件有哪些呢
工程索赔成立的前提条件
索赔成立的条件
索赔成立的基本条件是什么意思
索赔成立的条件有哪些
合同索赔成立的条件是